Договор поставки кирпича образец

Договор поставки строительного кирпича

Договор поставки кирпича образец

строительного кирпича

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ

1.1.

Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях настоящего договора кирпич строительный (далее Продукция) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счетах на предоплату, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель оплатить и принять поставляемую продукцию на условиях настоящего договора. Указанные в выставленных счетах цены действительны в течение рабочих дней с момента их оформления.

1.2. В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе изменить цены в одностороннем порядке либо произвести возврат полученных средств, как ошибочно перечисленных.

1.3. Об изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за календарных дня до поставки по новой цене. До истечения срока, указанного в уведомлении, Покупатель вправе отказаться от получения товара по новым ценам.

Информация об изменении цены, направляемая Поставщиком Покупателю, а также отказ покупателя от получения продукции по новым ценам, считаются произведенными надлежащим образом, если они направлены при помощи средств факсимильной связи.

В случае неполучения отказа Покупателя в указанный срок, цена товара считается согласованной и указывается в счете-фактуре Поставщика. Принятие продукции после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену.

1.4. В счете на предоплату указывается: № настоящего договора, наименование, ассортимент, количество, цена партии продукции, срок оплаты продукции, банковские реквизиты Поставщика и иные условия.

1.5. Предмет договора считается согласованным после поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика до начала передачи продукции.

1.6. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходят к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности по передаче продукции.

1.7.

Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции является: при получении продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика – дата передачи продукции согласно товарной накладной; при отгрузке железнодорожным транспортом – дата штемпеля станции отправления в ж/д накладной; при доставке продукции перевозчиком – дата передачи продукции согласно товарно-транспортной накладной.

2. УСЛОВИЯ ВЫБОРКИ (САМОВЫВОЗА) ПРОДУКЦИИ

2.1. Поставка продукции производится путем выборки (самовывозом) продукции автомобильным транспортом Покупателя со склада Поставщика при наличии паспорта и оригинала доверенности представителя Покупателя.

Доверенность выдается на представителя организации, который будет фактически подписывать документы на получение товарно-материальных ценностей. Срок действия доверенности должен совпадать с периодами получения продукции и датами подписания документов.

При неправильном оформлении доверенности или при предоставлении копии доверенности отгрузка продукции не производится.

2.2. Продукция поставляется на основании письменных заявок не позднее дней с момента поступления на расчетный счет Поставщика 100% предоплаты за каждую партию продукции. В целях сокращения сроков исполнения обязательств сторон по настоящему договору, допускается применение факсимильных документов с последующей высылкой в течение дней оригиналов.

2.3. Отгрузка продукции на складе Поставщика производится его собственными силами и за его счет.

2.4. В случае невыборки продукции со склада поставщика в сроки, указанные в настоящем договоре, кирпич принимается Поставщиком на ответственное хранение на срок не более дней.

По истечении срока хранения кирпич подлежит реализации Поставщиком другим потребителям, а сроки отгрузки для Покупателя по договору переносятся на следующий период в соответствии с графиком отгрузки, составляемым Поставщиком.

При этом стоимость невыбранной партии кирпича определяется по ценам, действующим на момент отгрузки по новому графику. Поставщик освобождается от ответственности за просрочку поставки, а Покупатель не имеет права требовать денежного возмещения неполученной партии кирпича.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

3.1. Поставка продукции может производиться путем отгрузки продукции железнодорожным транспортом на основании письменных заявок на следующий месяц не позднее числа текущего месяца. В случае нарушения указанного срока подачи заявки Поставщик имеет право отказаться от ее исполнения в следующем календарном месяце.

Если заявка, поданная с нарушением вышеуказанного срока все таки была принята Поставщиком к исполнению, Покупатель обязан возместить Поставщику все затраты по доставке груза до грузополучателя включая сборы за внесение изменений в согласованные перевозчиком заявки на перевозку грузов и повышенные тарифы за срочную перевозку грузов.

Основанием для возмещения данных расходов являются счета-фактуры Поставщика. Данные расходы в цену товара не включены. В заявке в обязательном порядке указывается: количество и ассортимент необходимого строительного кирпича, грузополучатель и его адрес (индекс отгрузочные реквизиты, ОКПО).

Отправка продукции железнодорожным транспортом производится только в том случае, если объем заявленной продукции железнодорожным транспортом позволяет произвести полную загрузку вагона (полувагона).

3.2. Покупатель обязан не позднее, чем за дней до начала периода поставки представить Поставщику справку (телеграмму) станции назначения о регистрационном коде грузополучателя и возможности приема груза.

В случае неисполнения данной обязанности Покупатель оплачивает возможные дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана перевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять продукцию и переадресовкой продукции.

Покупатель возмещает дополнительные расходы в полном объеме в течение дней с даты выставления счета-фактуры Поставщиком.

3.3 Сообщение об изменении отгрузочных ж/д реквизитов принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за дней до начала периода поставки.

В случае просрочки направления сообщения Покупатель (грузополучатель) обязан принять и оплатить продукцию в соответствии с указанными первоначальными отгрузочными реквизитами.

Покупатель обязан возместить все дополнительные ж/д расходы Поставщика, связанные с отгрузкой по неправильно указанным ж/д реквизитам (переадресацией вагонов) в течение дней с даты выставления счета-фактуры Поставщика.

3.4. В случае неполучения Покупателем без уважительных причин продукции на станции назначения в количестве и ассортименте, указанном в п.1.1 настоящего договора, керамический кирпич передается Поставщиком третьему лицу на ответственное хранение сроком на календарных дней со дня прибытия груза на станцию назначения.

По истечении указанного срока кирпич может быть реализован Поставщиком другим лицам без выплаты Покупателю каких-либо финансовых санкций за недопоставку продукции. Покупатель обязан возместить поставщику возникшие при этом убытки, связанные с ответственным хранением груза.

В случае недопоставки продукции по вине Поставщика, последний несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству.

3.5. В случае выявления несоответствия продукции по количеству в момент выдачи груза железной дорогой Покупатель обязан потребовать от органа транспорта составления коммерческого акта в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Расходы по доставке кирпича железнодорожным транспортом оплачиваются Покупателем на основании счетов-фактур Поставщика на оплату продукции.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставляемая по договору продукция должна соответствовать ГОСТ 530-2007 или техническим условиям.

При выполнении кладочных работ из цветного и других видов лицевого кирпича Покупателю рекомендуется соблюдать Правила по предотвращению и устранению высолов, образующихся на лицевой поверхности стен от раствора (Приложение №1 к настоящему договору), разработанные специалистами Поставщика.

4.2. Поставщик удостоверяет качество продукции паспортом, копией сертификата качества, которые передаются Покупателю вместе со счётом-фактурой и накладной.

Источник: http://digm.ru/dogovor-postavki-stroitelnogo-kirpicha.html

Типовой договор поставки товара

Договор поставки кирпича образец

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____

г. Москва«___» __________ 20___ г.

     ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.     1.2. В соответствии с настоящим договором под «товаром» понимается:- ___________________________ .

     1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.     2.2.

Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.

     2.3.

Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

     3.1. Обязанности Поставщика:     3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.      3.1.2.

В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.      3.1.3.

Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.     3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.     3.2. Обязанности Покупателя:     3.2.1.

Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.     3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.     3.2.3.

Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).

     3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

     4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.     4.2.

Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему \ отгрузке.

     4.3.

Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

     5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика.

Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.     5.2.

Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.

     5.3.

В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.     6.2.

При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.     6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.     6.4.

При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.     6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб.

за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.

     6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7. ФОРС-МАЖОР

     7.1.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.     7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

     7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

     8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
     8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

     9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по «___» _______________ 20___ г.      9.2. Договор может быть расторгнут:     9.2.1. По соглашению сторон.     9.2.2.

По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

     9.3.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ООО “Феникс-Неруд“ 127473 г. Москва, ул. Селезневская, д. 34, корп. 2 ИНН/КПП 7707778052/770701001 Р/С 40702810000000250372 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) БИК 044585777 к/с  30101810800000000777Покупатель:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:ООО «Феникс-Неруд»________________ / __________ /               М.П.Покупатель: ________________ / __________ /               М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

№ п/пНаименованиепродукцииЕдиницаизмеренияКоличествоЦена за единицупродукции (руб)Общая стоимость(руб)
1м куб
Всего:
ООО «Феникс-Неруд»Генеральный директор________________ / __________ /               М.П. Генеральный директор________________ / __________ /               М.П.

Справка >> Типовые договоры >> Договор поставки товара

Источник: http://www.tmvt.ru/dog/dog.html

Договор купли-продажи кирпича образец

Договор поставки кирпича образец

Покупка кирпича часто сопровождается договором купли-продажи. Но это касается скорее оптовых покупателей, которые заказывать большие объемы. Если говорить и розничной торговле, то чаще всего все намного проще, человек приходит в магазин, покупает товар и получает чек или квитанцию.

Тем не менее, договор купли-продажи кирпича может быть заключен на любом уровне и любым лицом (как физическим, так и юридическим).

Чаще всего этот документ выступает не столько самим договором, а как гарант для обеих сторон.

Как и в любом другом договоре, продавец обязуется передать в собственность какой-либо товар, а покупатель принять и оплатить его стоимость. Вся это процедура всегда имеет определенный срок.

По своей сути, данный договор имеет самую стандартную форму, которая дополняется наименованием товара, его характеристиками и количеством.

Давайте разберемся, как правильно его оформить со стороны закона.

Образец типового договора купли-продажи кирпича

В договоре купли-продажи кирпича должны присутствовать следующие пункты:

  • Дата, время и место заключения договора. С датой и временем все понятно, а что касается места, то достаточно просто указать город или другой населенный пункт, где подписывается документ;
  • Информация о сторонах договора. В случае с физическими лицами будет достаточно паспортных данных. В свою очередь юридическим лицам придется указать информацию относительно организации, которая заключает сделку. Обязательно следует указать и реквизиты сторон, по которым будет производиться оплата;
  • Предмет сделки. Важно в договоре написать не просто, что речь идет о кирпиче, а конкретно описать о каком именно виде, о его количестве и так далее;
  • Цена и порядок расчета. В договоре указывается цена за предмет договора, а также описывается процедура оплаты. То есть описывается, когда будет оплачен товар и каким способом;
  • Обязательства сторон и ответственность. В документе прописываются не просто обязательства сторон, а также ответственность за невыполнение данных обязательств. Чаще всего это разного вида денежные штрафы или неустойки;
  • Форс-мажоры. Чаще всего при покупке кирпича дело сразу идет и о его доставке. С этим часто могут возникнуть различные трудности, не зависящие от обеих сторон. При желании контрагенты могут прописать такие ситуации, и даже случаи, при которых договор будет полностью расторгнуть;
  • Подписи обеих сторон и печати (для юридических лиц).

Помимо этого основного списка, участники могут включить в договор дополнительные условия, которые посчитают нужным указать.

Скачать образец договора купли-продажи кирпича.

Скачать бланк договора купли-продажи кирпича.

Скачать образец договора купли-продажи кирпича между физическими лицами.

Скачать бланк договора купли-продажи кирпича между физическими лицами.

Скачать образец договора купли-продажи кирпича б/у.

Скачать бланк договора купли-продажи кирпича б/у.

Скачать образец договора поставки кирпича.

Скачать бланк договора поставки кирпича.

Каких-либо особенностей для конкретного вида товара нет, но при этом есть важные условия, которые обязательно следует указать. Основными (значимыми) условиями являются предмет договора и его цена. Без данных пунктов договор не является действительным и не имеет юридической силы. Тоже можно сказать о дате, месте заключении, реквизитах и подписях сторон.

Остальные условия являются в договоре не обязательными и описываются исключительно по желанию сторон.

Одной из главных проблем, с которой могут столкнуться стороны является путаница в товарах. Особенно часто такое происходит на больших складах, где существует огромное количество кирпича. Чтобы потребовать обмена товара покупатель должен быть заинтересован в том, чтобы как можно детальнее описать товар, который он приобретает.

Таким образом, его нельзя будет перепутать с другими видами, а как следствие справедливость точно будет на стороне покупателя.

Форс-мажорные обстоятельства в данном вопросе заслуживают отдельного внимания.

Специалисты настоятельно рекомендуют описывать действия сторон, при возникновении подобных эксцессов. Это может быть полное расторжение договора, перенесение его на другую дату или другое условие, которое стороны предусмотрели.

В случае если на основе форс-мажорных ситуаций возникают претензии, у одной из сторон, решать их можно двумя путями:

  • Договорной. Когда участники сделки договариваются и находят выход устраивающий обоих;
  • В Арбитражном суде. В таком случае решение суда будет окончательным, и стороны будут обязаны выполнить его требования.

Источник: http://uropora.ru/dokumenty/dogovora/dogovora-kupli-prodazhi/dogovor-kupli-prodazhi-kirpicha-obrazec.html

Образец договора поставки кирпича 2019 год

Договор поставки кирпича образец

Договор поставки Товара: В какой момент следует осуществить поставку и как определить условия о сроках, качестве и количестве товаров, их приёмке, правильно прописать предмет договора и обезопасить себя от недобросовестного контрагента, исключив ряд предпринимательских рисков? Об этих и других условиях договора поставки, образец — в статье Фирммейкер. Что такое договор поставки товара Сухим юридическим языком, Договор поставки товара — это хозяйственный договор, разновидность договора купли-продажи. Сегодня Договор поставки наиболее часто применяемый.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор поставки строительных материалов
  • Образец договора поставки строительного кирпича, заключаемый между юридическими лицами.
  • Договор поставки строительных материалов: образец договора
  • Типовой образец договора купли-продажи кирпича
  • бланк договора поставки песка и щебня с доставкой скачать
  • Договор поставки продукции
  • Договор купли-продажи строительных материалов

Договор поставки строительных материалов

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Организация и проведение общих собраний в СНТ с 2019 года.

Каждому из этих пунктов в документе необходимо уделить внимание.

Ведь если что-то будет упущено, при возникновении спорной ситуации будет сложнее отстоять свои права.

Например, не нужно использовать в качестве наименования товара обобщенные формулировки: Именно формулировки из этого документа избавят от вопросов контролирующих органов и раных трактований в суде.

Это, в частности, могут быть: Сроки поставки Срок поставки является особенно важным условием, поскольку стороны сделки осуществляют предпринимательскую деятельность, и поставляемая продукция должна быть использована ими в производстве или перепродаже контрагентам.

Поэтому срыв сроков влечет возможное нарушение обязательств покупателя перед другими партнерами. В связи с этим статья ГК РФ предусматривает специальную возможность для покупателя в случае нарушения сроков продавцом приобрести своевременно не поставленные ему товары у других лиц.

В этом случае поставщик должен будет нести все необходимые и разумные расходы на их приобретение. Это одна из мер ответственности поставщика.

Обязательным условием является приложение к самому соглашению графика или календаря поставок, если планируется несколько партий с разными сроками. При единоразовой отгрузке достаточно указать точный срок в самом тексте документа. Форма заключения Привычный нам договор обычно представляет собой письменный документ с соответствующим названием.

Это правило действует и в отношении договора поставки. Однако допустимо не подписывать такой документ, а просто направить покупателю счет, который и будет считаться заключенным договором при условии, что покупатель после его получения совершит любое из нижеперечисленных действий: Такая форма заключения сделки обычно практикуется при одноразовых поставках и мелких партиях товара.

В этом документе нельзя предусмотреть никаких особых условий и договоренностей, и ответственность за нарушение договора поставки, заключенного таким способом, будет варьироваться только в рамках ГК РФ. Подписание этого соглашения в полной письменной форме снижает риски, кроме того, оно создает дополнительную защиту для налогоплательщика в случае проверки органами ФНС.

Выглядит счет-договор на поставку так: Заполненный образец счета-договора Скачать Ответственность по договору поставки Ответственность сторон за нарушение обязательств может наступить в случае причинения ими имущественного ущерба друг другу из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.

Гражданский кодекс предусматривает следующие виды ответственности: При этом неустойку законодательство относит к одному из способов обеспечения исполнения обязательств. За ее счет пострадавшая от действий недобросовестного партнера сторона может компенсировать свои имущественные потери.

В судебном порядке неустойка также является мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Определение Конституционного Суда РФ от В связи с этим о неустойке должно быть сказано в общем разделе договора.

Условия об ответственности сторон считаются согласованными, если в них учтены основания для привлечения к ответственности, а также ее объем. При этом стороны должны обговорить и учитывать правила применения одновременно нескольких мер ответственности за нарушение одного и того же договорного условия.

Например, в случае задержки поставки по соглашению с предоплатой поставщик должен будет не только выплатить неустойку, т. Важно помнить, что в любой коммерческой сделке риски несут обе стороны, поэтому и меры ответственности всегда должны быть обоюдными и равными для каждого контрагента.

В противном случае условия соглашения могут быть оспорены в суде, признаны несправедливыми, и получить возмещение не получится даже в минимальном объеме. Грамотно составленный договор является надежной страховкой от таких ситуаций.

Скачать договор купли-продажи строительных материалов. Бланк Договор купли-продажи строительных материалов — соглашение по передаче в пользование строительных материалов.

Каждому из этих пунктов в документе необходимо уделить внимание. Ведь если что-то будет упущено, при возникновении спорной ситуации будет сложнее отстоять свои права.

Например, не нужно использовать в качестве наименования товара обобщенные формулировки: Именно формулировки из этого документа избавят от вопросов контролирующих органов и раных трактований в суде.

Образец договора поставки строительного кирпича, заключаемый между юридическими лицами

Данный параграф тщательно регулирует порядок поставки товаров. Но вышеуказанное правило действует в тех случаях, когда тот или иной вопрос не получил своё регулирование нормах, посвящённых договору поставки.

Конечно, ГК РФ является основным нормативно-правовым документом, регулирующим данную сферу правоотношений, но кроме этого существует также ряд других законодательных актов, которые также могут быть применены для урегулирования правоотношений, связанных с поставкой товаров.

К числу таких законодательных актов можно отнести: Требования всех вышеуказанных нормативно-правовых актов необходимо учитывать при заключении договора поставки продукции.

Договор поставки строительных материалов: образец договора

Предметом договора поставки являются товары, производимые или закупаемые поставщиком и приобретаемые покупателем для использования в предпринимательской деятельности и в иных целях, не связанных с личным, семейным и другим подобным использованием ст. Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи. Поэтому в соответствии с п.

Поскольку в отношении предмета договора поставки специальными правилами не установлено иное, при согласовании данного условия сторонам договора следует руководствоваться общими положениями о договорах купли-продажи ст.

В соответствии с указанными статьями условия договора поставки о предмете товаре считаются согласованными, если позволяют определить наименование и количество товара.

Если условия о наименовании и количестве товара не согласованы В таком случае предмет договора товар не определен, а договор считается незаключенным, то есть не порождает для его сторон никаких прав и обязанностей ст. Соответственно, поставщик не сможет потребовать от покупателя выполнения договорных обязательств или применить ответственность, установленную договором за их неисполнение см.

Договор поставки строительных материалов — разновидность договоров купли-продажи связанных с поставкой строительных материалов и комплектующих. Пример данного договора вы можете скачать в нашей статье.

Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях настоящего договора кирпич строительный далее Продукция в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счетах на предоплату, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель оплатить и принять поставляемую продукцию на условиях настоящего договора. Указанные в выставленных счетах цены действительны в течение рабочих дней с момента их оформления. В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе изменить цены в одностороннем порядке либо произвести возврат полученных средств, как ошибочно перечисленных.

Об изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за календарных дня до поставки по новой цене. До истечения срока, указанного в уведомлении, Покупатель вправе отказаться от получения товара по новым ценам.

Информация об изменении цены, направляемая Поставщиком Покупателю, а также отказ покупателя от получения продукции по новым ценам, считаются произведенными надлежащим образом, если они направлены при помощи средств факсимильной связи. В случае неполучения отказа Покупателя в указанный срок, цена товара считается согласованной и указывается в счете-фактуре Поставщика.

Типовой образец договора купли-продажи кирпича

Вправе ли ГБУ для оказания госуслуг закупать другие услуги, если их использование не предусмотрено техрегламентом? Вопрос У нас ситуация с клиентом по поводу качества товара, в частности кирпича. Он выложил фундамент из печного кирпича, а через год он у него стал рушиться. Этот кирпич не предназначен для этого.

Договор поставки должен отражать волю сторон, а также особенности, возникающие на основании типа товара, который подлежит передаче.

Общие моменты Основное отличие договора поставки от купли-продажи заключается в том, что субъектами договора купли-продажи могут выступать любые лица — граждане, предприниматели, некоммерческие организации и так далее, а по отношению к поставке имеются ограничения.

Уплата налогов апреля В договоре с покупателем не прописан базис поставки, но есть фраза, что в цену товара входит доставка до города N.

Какие налоговые риски у поставщика в данной ситуации? Уплата налогов и взносов Бухгалтерский учет Юрпрактикум Опасно заключать договор поставки, если отсутствующий базис в нем — это существенные условия договора о товаре какой именно товар будет поставлен и о сроке поставки.

Если их нет ни в самом договоре, ни в приложениях к нему — договор будет считаться незаключенным. А значит, если при возникновении спора стороны обратятся в суд — он, с большой вероятностью, обяжет их вернуть друг другу все, полученное по сделке.

Отсутствие цены, хотя и не является существенным, может привести к разногласиям при оплате товара, претензиям контрагентов. Поэтому ее тоже нужно согласовать. А если стороны сделки находятся на общей системе налогообложения, нужно также указать, входит ли НДС в цену товара, или нет. Нужно указать сроки и форму оплаты.

Вы можете ознакомиться с типовым договором на поставку железобетонных изделий. Договор поставки. Договор № ______ ______ года.

Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить железобетонные изделия далее — Продукция в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Количество, ассортимент и цена Продукции определяются Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Качество и маркировка Продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивать сохранность Продукции при обычных условиях хранения, транспортировки и эксплуатации. Поставляемая Продукция сопровождается паспортом качества, который следует вместе с каждой партией Продукции.

Продукция должна быть укомплектована в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду Продукции. Поставка Продукции, изготовление которой требует длительного времени, осуществляется партиями в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставки Продукции. Канск, Красноярского края, пер.

Стоимость услуг доставки автомобильным транспортом Поставщика определяется на момент оказания услуг Протоколом согласования цен, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Вывоз продукции со склада Поставщика собственным автомобильным транспортом, либо автомобильным транспортом Поставщика в обязательном порядке согласовывается с Поставщиком за 3 три рабочих дня до момента вывоза продукции.

Договор поставки продукции

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях настоящего договора кирпич строительный далее Продукция в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счетах на предоплату, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель оплатить и принять поставляемую продукцию на условиях настоящего договора.

Указанные в выставленных счетах цены действительны в течение рабочих дней с момента их оформления. В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе изменить цены в одностороннем порядке либо произвести возврат полученных средств, как ошибочно перечисленных.

Об изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за календарных дня до поставки по новой цене. До истечения срока, указанного в уведомлении, Покупатель вправе отказаться от получения товара по новым ценам.

Информация об изменении цены, направляемая Поставщиком Покупателю, а также отказ покупателя от получения продукции по новым ценам, считаются произведенными надлежащим образом, если они направлены при помощи средств факсимильной связи. В случае неполучения отказа Покупателя в указанный срок, цена товара считается согласованной и указывается в счете-фактуре Поставщика. Принятие продукции после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену.

Договор купли-продажи строительных материалов

.

.

.

.

Источник: https://gp-france-fsr.com/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo/obrazets-dogovora-postavki-kirpicha-2019-god.php

Договор поставки кирпича керамического

Договор поставки кирпича образец

ДОГОВОР №_______

поставки кирпича керамического

п. Винзили Тюменской обл. 00.00. 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Винзилинский завод керамических стеновых материалов» (), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Доверенности от 01.01.2001 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «______________» (_______________»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», __________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный срок производимый им кирпич керамический, ГОСТ 530-2012 (в дальнейшем – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Периоды поставки, цена, количество и качество Товара, возможные особые условия определяются в согласованной Сторонами Спецификации, которая является неотъемлемой частью (приложением) настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар соответствующий обязательным техническим требованиям и стандартам.

2.2. Покупатель обязуется оплатить Товар на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Поставщик обязан отгрузить Товар в сроки, указанные в спецификации.

2.4. Покупатель обязан совершить все необходимые разумные действия, обеспечивающие принятие Товара, осмотреть, проверить количество и качество Товара не позднее чем в течение трех дней с момента передачи Товара.

2.5. При отказе от принятия некачественного Товара Покупатель обязан, обеспечивая его сохранность, незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика и составить акт с обязательным участием представителя Поставщика.

2.6. Стороны вправе изменить сроки поставки, количество, номенклатуру Товара не позднее, чем за 30 дней до начала планируемого периода поставки.

2.7. Поставщик вправе производить досрочную поставку Товара. Товар, поставленный досрочно, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде (периодах).

2.8. Поставщик имеет право одностороннего расторжения Договора на условиях, указанных в п.7.5 настоящего Договора.

3. ОТГРУЗКА И ТРАНСПОРТ

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Товара (передачи в распоряжение) Покупателю со склада Поставщика. С момента отгрузки Поставщик признается исполнившим свои обязательства по передаче Товара, а риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя.

3.2. Товар транспортируется Покупателем за счет собственных сил и средств.

4. РАСЧЕТЫ. УСЛОВИЯ О ЦЕНЕ

4.1. Оплата за Товар производится Покупателем в следующем порядке:

Поставщик выставляет счёт на оплату Товара, Покупатель производит предварительную оплату в соответствии со счётом Поставщика. Оплата за Товар производится в пределах суммы, указанной в счёте. Денежные средства, перечисленные Покупателем на расчётный счёт Поставщика, превышающие сумму выставленного им счёта (или без счёта Поставщика) не являются оплатой за Товар по настоящему Договору.

4.2. Товар считается оплаченным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Стороны вправе согласовать иные условия о цене и порядок расчетов за Товар, который определяется в спецификациях к настоящему Договору. В случае расхождения положений договора и спецификации приоритет имеют положения спецификации.

4.4. Поставщик вправе изменить цену Товара, направив письменное уведомление Покупателю, за пять дней до начала планируемого периода поставки.

При этом Покупатель в течение трех дней обязан письменно известить Поставщика о своем согласии (несогласии) с новой ценой.

В случае если Поставщик по истечении трех дней не получил ответа от Покупателя, новые цены вступают в действие автоматически. При несогласии Покупателя с новой ценой Договор считается расторгнутым.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности) согласно законодательству Российской Федерации.

5.2. Стороны вправе не предъявлять друг другу штрафные санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы на возмещение причиненного ущерба. Начисление указанных сумм производится при условии предъявления обоснованной претензии и признания ее другой Стороной либо по решению суда (арбитражного суда).

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непредвидимых обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в частности, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц; вступление в силу нормативных актов государственных органов и (или) должностных лиц, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон.

6.2. Сторона, для которой возникли, а также прекратили действие обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего раздела, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение трех календарных дней, в противном случае она не может на них ссылаться при обосновании невыполнения возложенных на нее настоящим Договором обязательств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, наименования, адресов, реквизитов и других сведениях, существенных для надлежащего исполнения настоящего Договора.

7.2. Вся предшествовавшая заключению настоящего Договора переписка, обсуждения и представления между Сторонами, если таковые имелись (будь то в устной или письменной форме) в отношении всех упомянутых в настоящем Договоре вопросов, теряют силу и делаются недействительными.

7.3. Стороны признают действительность документов (письма, извещения, уведомления и т. п.), переданных по факсу или электронной почте во исполнение настоящего Договора после его заключения, если иной способ передачи документов не согласован Сторонами.

7.4. Настоящим Договором предусматривается обязательный претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора Сторонами. Срок предоставления ответа на претензию – семь дней с момента получения соответствующей претензии. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Тюменской области.

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Поставщиком, в случае нарушения Покупателем своих обязательств по Договору. При одностороннем расторжении Договора Поставщик письменно уведомляет Покупателя о расторжении Договора в течении 3-х дней с момента нарушения обязательств Покупателем, с указанием причин расторжения.

7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015года.

7.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. Поставщик:

625530,пос. Винзили Тюменской обл., , тел.:(3452) 72-78-51, 72-78-55.

в Операционном офисе «Тюмень» Екатеринбургского филиала ПАО «МДМ Банк», в УРАЛЬСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ г. Екатеринбург,

8.2. Покупатель: _____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

Источник: https://pandia.ru/text/80/289/62820.php

Личное жилье
Добавить комментарий